基本案情
2014年，何某和李某簽訂了《工程合同》。
《工程合同》約定，李某請(qǐng)何某為其建房，何某負(fù)責(zé)包工包料，建筑面積為XX平方米；施工期限自開(kāi)工之日至2015年1月。
何某于2014年12月1日開(kāi)工。由于建設(shè)行政主管部門許可，李某的建筑面積是XX平方米。李某的建房面積超出了許可范圍130平方米，執(zhí)法局于同年12月22日向李某送達(dá)了《責(zé)令停止違法行為通知書》，責(zé)令李某即日起停止一切違建行為。
次年二月，李某在建好的第一層樓房入住，何某繼續(xù)建造第二層。
何某建好了第二層后，李某于2015年5月使用。2015年6月，何某結(jié)束施工。何某實(shí)際建房面積是XX平方米，李某已支付何某建房款XX元。
雙方因工程款結(jié)算問(wèn)題，何某訴至法院。何某起訴要求李某李某給付下剩工程款一萬(wàn)五千元、賠償損失三萬(wàn)元、支付違約金兩萬(wàn)元。在訴訟中，李某對(duì)何某的工程量和認(rèn)為何某未完工的部分不申請(qǐng)鑒定。
法院審判
庭審中，何某稱：因被告李某的建房手續(xù)不全，施工中被有關(guān)部門責(zé)令停工，導(dǎo)致施工期限延長(zhǎng)，原材料和人員工資上漲，造成何某各項(xiàng)損失合計(jì)六萬(wàn)五千元。
李某認(rèn)為：其是翻建危房，有合法的審批手續(xù)，且交納了工程保證金，不屬違章建筑，沒(méi)有造成工程延期。合同約定的建房期限是2014年12月至2015年1月，何某逾期完工，何某應(yīng)向李某支付違約金兩萬(wàn)元。
人民法院裁判：根據(jù)《最高人民法院〈關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋〉》《合同法》《民事訴訟法》的規(guī)定，判決如下：李某于本判決生效后十日內(nèi)給付何某下欠建房款一萬(wàn)五千元；駁回何某的其它訴訟請(qǐng)求。
張美玲律師評(píng)析
本案系建設(shè)工程合同糾紛，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建設(shè)工程合同只有在違反效力性強(qiáng)制法規(guī)時(shí)才能認(rèn)定無(wú)效。
本案中，雙方訂立的《工程合同》約定的建筑面積明顯超過(guò)了建設(shè)行政主管部門許可的建筑面積，李某的建房行為違反了法律規(guī)規(guī)定的“三證齊備、方可建設(shè)”的強(qiáng)制性規(guī)定。雙方訂立的《工程合同》是無(wú)效合同。
由于建設(shè)工程合同性質(zhì)的特殊性，建設(shè)工程合同在被確認(rèn)無(wú)效后，并不必然自始無(wú)效，且因無(wú)效合同取得的財(cái)產(chǎn)各自返還。
建設(shè)工程合同無(wú)論是否合法，一旦建設(shè)工程合同履行后，已經(jīng)實(shí)際發(fā)生的施工行為，使一方的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)都轉(zhuǎn)化為不動(dòng)產(chǎn)，如果強(qiáng)行返還、拆除，必將造成嚴(yán)重的損失。因此，司法解釋對(duì)建設(shè)工程施工合同無(wú)效作出特殊規(guī)定。
《最高人民法院〈關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋〉》第二條規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同無(wú)效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，承包人請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應(yīng)予支持?！?/p>
建設(shè)工程合同無(wú)效后，根據(jù)工程能否通過(guò)竣工驗(yàn)收而定，如工程能夠通過(guò)驗(yàn)收，則可參照無(wú)效合同中的約定支付工程款。
張美玲律師辦案心得：專業(yè)的人，做專業(yè)的事，法律問(wèn)題，交給專業(yè)律師辦理。
關(guān)注微信“張美玲律師”(微信號(hào)gzzmllvshi)，閱讀更多精彩文章。使用微信掃描左側(cè)二維碼添加關(guān)注。
（聲明：本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表法邦網(wǎng)立場(chǎng)。本文為作者授權(quán)法邦網(wǎng)發(fā)表，如有轉(zhuǎn)載務(wù)必注明來(lái)源“張美玲律師網(wǎng)”）
執(zhí)業(yè)律所：廣東法制盛邦律師事務(wù)所
咨詢電話： 13632355031
廣州知名合同糾紛律師、企業(yè)法律顧問(wèn)，近十年法律行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾服務(wù)過(guò)多家大中型企業(yè)。以優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù)，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，專業(yè)鑄造品牌，實(shí)力贏得口碑！
執(zhí)業(yè)律所：廣東法制盛邦律師事務(wù)所
咨詢電話：13632355031
廣州知名合同糾紛律師、企業(yè)法律顧問(wèn)，近十年法律行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾服務(wù)過(guò)多家大中型企業(yè)。以優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù)，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，專業(yè)鑄造品牌，實(shí)力贏得口碑！
使用微信掃描二維碼
關(guān)注張美玲律師
