[要旨]

根據(jù)合同法第三十六條的規(guī)定，當(dāng)事人未采用書面形式訂立合同但一方已經(jīng)履行主要義務(wù)，對(duì)方接受的，該合同成立，接受合同履行標(biāo)的物一方不得以未訂立書面合同為由拒絕承擔(dān)違約責(zé)任。

[案情]

被告四川航天建筑工程公司于2003年通過招投標(biāo)方式向古藺縣交通局承包古藺縣金蘭大道A1段建設(shè)工程，向原告三星石廠（私人獨(dú)資企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍為石灰石露天開采）定作建設(shè)工程所需水泥砼管，三星石廠于2003年5月30日前陸續(xù)將水泥砼管送到被告施工現(xiàn)場(chǎng)。后因古藺縣交通局未完成拆遷，導(dǎo)致工程停工。四川航天建筑工程公司在向古藺縣交通局索賠的訴訟中，已將原告交付的水泥砼管作為材料損失一并主張并得到四川省高級(jí)人民法院終審判決支持。原告已交付的水泥砼管經(jīng)鑒定價(jià)值78039.50元。由于原、被告未簽訂書面合同和訂單，雙方對(duì)合同的履行及價(jià)款發(fā)生爭(zhēng)議，被告至今未支付原告定作報(bào)酬，原告向法院起訴，請(qǐng)求被告給付貨款104368.90元、賠償損失并給付利息。

被告四川航天建筑工程公司辯稱：被告從未向原告定作過水泥砼管，既沒有發(fā)出要約，也沒有訂單。時(shí)任發(fā)包方古藺縣交通局領(lǐng)導(dǎo)的梅某強(qiáng)行介紹并要求被告接受原告方的供貨，且雙方在價(jià)格上未達(dá)成一致意見。但原告仍利用該領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系，將其廠內(nèi)原有的水泥砼管強(qiáng)行運(yùn)至被告施工現(xiàn)場(chǎng)堆放至今。故被告沒有支付貨款義務(wù)。